Тендер UA-2023-09-08-005972-a Грунт ГФ-021 від 08.09.2023 на суму до 52 640,00 UAH

Конкретна назва предмета закупівлі	Кількість / Од.виміру	Адреса доставки / Період доставки	Класифікатор ДК 021:2015 (CPV)	Класифікатори
грунт ГФ-021 (2,8 кг)	526.4 кілограм	16600 , Україна , Чернігівська область , Ніжин , з 25-09-2023 по 01-11-2023	44810000-1 Фарби

Файл	Стан	Дата та час
sign.p7s	Експортовано:	11-09-2023, 08:58:41
sign.p7s	Видалено	08-09-2023, 13:31:54
sign.p7s	Видалено	08-09-2023, 12:43:48

Файл	Стан	Дата та час
Оголошення про проведення спрощеної закупівлі.docx	Експортовано:	11-09-2023, 08:53:48
Оголошення про проведення спрощеної закупівлі.docx	Видалено	11-09-2023, 08:44:05
Оголошення про проведення спрощеної закупівлі.docx	Видалено	08-09-2023, 13:29:08
Оголошення про проведення спрощеної закупівлі.docx	Видалено	08-09-2023, 12:18:52

Кваліфікаційні критерії

Інформація про інші технічні, якісні та кількісні характеристики та вимоги до учасника

1. Забезпечення виконання договору

Застосовується до:

Переможця тендеру

Стосується:

Закупівлі

Законодавство:

14.2.12

Учасник підтверджує, що

1 - Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю

Повний опис умов та розміру надання забезпечення:

За порушення умов Договору щодо якості (комплектності) товару Постачальник сплачує Покупцю штраф у розмірі 20 % вартості неякісного (некомплектного) Товару. За порушення строків поставки Товару Постачальник сплачує Покупцю пеню в розмірі 0,1 % від вартості товару, стосовно якого допущено прострочення постачання, за кожний день прострочення (згідно з вимогами п. 2 ст. 231 Господарського кодексу України). За відмову від поставки, а також за порушення строків поставки Товару понад 30 діб з Постачальника додатково стягується штраф у розмірі 7 (семи) відсотків вартості непоставленого Товару за кожний місяць прострочення. У разі виявлення Покупцем товару неналежної якості або неналежної кількості Постачальник за свій рахунок здійснює додаткову поставку належної якості та кількості товару або його заміну на товар належної якості протягом 10 (десяти) календарних днів. За несвоєчасне усунення недоліків, зазначених у термін, встановлений Сторонами, Постачальник сплачує штраф у розмірі 20% від вартості Товару, який підлягає заміні, а за прострочення понад 30 діб додатково сплачує пеню в розмірі 0,1% від вартості Товару, що підлягає заміні, за кожний день прострочення з дня отримання письмового повідомлення від Покупця. За несвоєчасне сповіщення Покупця про час та дату відвантаження товару, яке призвело до нанесення матеріальних збитків, Постачальник відшкодовує завдані збитки та сплачує штраф у розмірі 1 відсотка від суми Договору.

Статус: Архівована

Дата створення: 08-09-2023, 12:18:51

Дата архівування: 08-09-2023, 13:29:08

Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю

Повний опис умов та розміру надання забезпечення:

За порушення умов Договору щодо якості (комплектності) товару Постачальник сплачує Покупцю штраф у розмірі 20 % вартості неякісного (некомплектного) Товару. За порушення строків поставки Товару Постачальник сплачує Покупцю пеню в розмірі 0,1 % від вартості товару, стосовно якого допущено прострочення постачання, за кожний день прострочення (згідно з вимогами п. 2 ст. 231 Господарського кодексу України). За відмову від поставки, а також за порушення строків поставки Товару понад 30 діб з Постачальника додатково стягується штраф у розмірі 7 (семи) відсотків вартості непоставленого Товару за кожний місяць прострочення. У разі виявлення Покупцем товару неналежної якості або неналежної кількості Постачальник за свій рахунок здійснює додаткову поставку належної якості та кількості товару або його заміну на товар належної якості протягом 10 (десяти) календарних днів. За несвоєчасне усунення недоліків, зазначених у термін, встановлений Сторонами, Постачальник сплачує штраф у розмірі 20% від вартості Товару, який підлягає заміні, а за прострочення понад 30 діб додатково сплачує пеню в розмірі 0,1% від вартості Товару, що підлягає заміні, за кожний день прострочення з дня отримання письмового повідомлення від Покупця. За несвоєчасне сповіщення Покупця про час та дату відвантаження товару, яке призвело до нанесення матеріальних збитків, Постачальник відшкодовує завдані збитки та сплачує штраф у розмірі 1 відсотка від суми Договору.

Статус: Архівована

Дата створення: 08-09-2023, 13:29:09

Дата архівування: 11-09-2023, 08:44:05

Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю

Повний опис умов та розміру надання забезпечення:

За порушення умов Договору щодо якості (комплектності) товару Постачальник сплачує Покупцю штраф у розмірі 20 % вартості неякісного (некомплектного) Товару. За порушення строків поставки Товару Постачальник сплачує Покупцю пеню в розмірі 0,1 % від вартості товару, стосовно якого допущено прострочення постачання, за кожний день прострочення (згідно з вимогами п. 2 ст. 231 Господарського кодексу України). За відмову від поставки, а також за порушення строків поставки Товару понад 30 діб з Постачальника додатково стягується штраф у розмірі 7 (семи) відсотків вартості непоставленого Товару за кожний місяць прострочення. У разі виявлення Покупцем товару неналежної якості або неналежної кількості Постачальник за свій рахунок здійснює додаткову поставку належної якості та кількості товару або його заміну на товар належної якості протягом 10 (десяти) календарних днів. За несвоєчасне усунення недоліків, зазначених у термін, встановлений Сторонами, Постачальник сплачує штраф у розмірі 20% від вартості Товару, який підлягає заміні, а за прострочення понад 30 діб додатково сплачує пеню в розмірі 0,1% від вартості Товару, що підлягає заміні, за кожний день прострочення з дня отримання письмового повідомлення від Покупця. За несвоєчасне сповіщення Покупця про час та дату відвантаження товару, яке призвело до нанесення матеріальних збитків, Постачальник відшкодовує завдані збитки та сплачує штраф у розмірі 1 відсотка від суми Договору.

Статус: Архівована

Дата створення: 11-09-2023, 08:44:05

Дата архівування: 11-09-2023, 08:53:49

Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю

Повний опис умов та розміру надання забезпечення:

За порушення умов Договору щодо якості (комплектності) товару Постачальник сплачує Покупцю штраф у розмірі 20 % вартості неякісного (некомплектного) Товару. За порушення строків поставки Товару Постачальник сплачує Покупцю пеню в розмірі 0,1 % від вартості товару, стосовно якого допущено прострочення постачання, за кожний день прострочення (згідно з вимогами п. 2 ст. 231 Господарського кодексу України). За відмову від поставки, а також за порушення строків поставки Товару понад 30 діб з Постачальника додатково стягується штраф у розмірі 7 (семи) відсотків вартості непоставленого Товару за кожний місяць прострочення. У разі виявлення Покупцем товару неналежної якості або неналежної кількості Постачальник за свій рахунок здійснює додаткову поставку належної якості та кількості товару або його заміну на товар належної якості протягом 10 (десяти) календарних днів. За несвоєчасне усунення недоліків, зазначених у термін, встановлений Сторонами, Постачальник сплачує штраф у розмірі 20% від вартості Товару, який підлягає заміні, а за прострочення понад 30 діб додатково сплачує пеню в розмірі 0,1% від вартості Товару, що підлягає заміні, за кожний день прострочення з дня отримання письмового повідомлення від Покупця. За несвоєчасне сповіщення Покупця про час та дату відвантаження товару, яке призвело до нанесення матеріальних збитків, Постачальник відшкодовує завдані збитки та сплачує штраф у розмірі 1 відсотка від суми Договору.

Статус: Активна

Дата створення: 11-09-2023, 08:53:49

Критерії

Кінцевий срок подання пропозицій має бути не менше двох повних робочих днів!

Корисні посилання

Інші закупівлі в регіоні Чернігівська область

Інші закупівлі в категорії Конструкції та конструкційні матеріали; допоміжна будівельна продукція (крім електроапаратури)

Інші закупівлі замовника Військова частина А4558

Вас може зацікавити

44810000-1 Фарби (автоемаль)

Дніпровська філія Товариства з обмеженою відповідальністю "Газорозподільні мережі України"

Очікувана вартість

7 291,51 UAH

з ПДВ

Дивитись

44810000-1 - Фарби Фарби аерозольні

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ "УКРЕНЕРГО"

Очікувана вартість

28 838,61 UAH

без ПДВ

Дивитись

Емаль пентафталева, автоемаль, фарба акрилова, фарба для цоколя

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО"

Очікувана вартість

3 302 146,80 UAH

з ПДВ

Дивитись

Статус:	Завершена закупівля
Бюджет:	52 640,00 UAH(без ПДВ)
Вид предмету закупівлі:	Товари
Мінімальний крок аукціону:	526,40 UAH
Оцінка пропозицій:	За вартістю придбання
Розгляд пропозицій:	Поступовий
Мінімальна кількість пропозицій:	1
Наявність прекваліфікації:	Ні
Замовник:	Військова частина А4558
ЄДРПОУ:	08272152 Досьє YouControl
Контактна особа:	Юлія Волошина
Телефон:	+380972116803
E-mail:	[email protected]
Місцезнаходження:	16600, Україна, Чернігівська область,м. Ніжин, вул. Шевченка,97
	0

Грунт ГФ-021

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Кваліфікація Учасників

Пропозиції Учасників

Кваліфікаційні критерії